宜宾市世外桃源度假酒店维修改造项目
高低压配电设备搬迁、改造工程协议
甲方：宜宾市川旅旅游文化策划开发有限公司
乙方：宇洋园林工程有限公司
根据世外桃源度假酒店维修改造工程工期极为紧张的实际情况，经双方充分协商一致，在项目施工主合同的基础上，特就高低压配电设备搬迁、改造工程签订本补充协议，以共同遵守。
第一条 工程概况
一、 工程名称： 宜宾竹海世外桃源度假酒店高低压配电设备搬迁、 改造工程
二、工程地点： 宜宾竹海世外桃源度假酒店 三、承包工程项目内容：（以甲方提供的全套施工蓝图为准）
新建变压器房及电缆沟设备基础、接地网（不含配电房屋顶加固）
高压柜安装KYN-28 7面
电力变压器安装SCB10-1600kVA 2台
1 / 12
低压母线桥安装 19米
低压配电柜安装GLK-04 23面
直流屏 1面
馈线屏 高压电缆敷设 1面
4条
2 / 12
高压电缆头制安， 8个
二次控制电缆敷设制作安装
系统调试及耐压试验
竣工资料
说明：
1、原配电室（位于地下一层），搬迁至地面新建10KV配电室。保留原配电室电缆，改接至新建配电室低压出线柜。新安装高压开关柜、低压开关柜、变压器等变配电装置。
2、员工箱变800KVA位置不变，待新建高压配电柜达到运行条件后， 800KVA 员工箱变电源电缆接入新建10KV高压配电柜（AH7）供电。
3、为了保证酒店正常营业用电现由3T变压器临时供电，待新建配电室：1T、2T变压器及高压柜（AH4、AH5）低压柜接入高低压电缆后能保证正常运行，满足酒店正常营业用电要求后。再对已有3T变压器搬迁至新建配电室接入10KV高压柜（AH6）供电，原有3T变压器低压电缆改接至新建3T变压器低压配电柜。
4、乙方不能因临时用电切换，施工中间验收等事宜而导致长时间停电；乙方须提前作出详细的操作计划，经甲方和业主方同意后，在甲方和业主方配合下实施，涉及高压部分由乙方报供电公司妥善解决停电/送电时间。
四、工程造价及付款方式：
因本工程为应急工程，付款方式按下列方式约定，本协议工程范围内暂估价人民币：（大写）贰佰肆拾壹万元整（￥：2410000.00元正），签署协议后甲方预借
给乙方该工程暂估价的30%，即人民币（大写）柒拾万元整；所有高低压配电设备验收通电后再给付乙方该工程暂估价的30%，即人民币（大写）柒拾万元整，余款待竣工验收合格并经宜宾市级审计单位进行决算审计后按实给付至95%，剩余5%作为质保金，质保期一年届满后给付。
第二条 工程期限
一、工程报建与设计
甲方委托乙方全权处理10KV/0.4KVA配电工程报批的相关事宜，包括报建、审核、停送电等；完成当地供电部门要求所需的一切手续及资料。
二、甲方与乙方签订协议后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划2015年7月3日开工至2015年8月11日工程施工完成，并送电试运行。
三、在施工过程中，如遇下列情况得顺延工期：
1、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2、因甲方（含酒店方）未能及时提供施工条件；
3、因甲方（含酒店方）未能积极配合和协作我方开展工作和停送电的；
第三条 施工准备
一、乙方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、
电源和运输道路的畅通；
二、乙方在开工前应负责验收设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。
第四条 设备、器具、材料供应
本协议工程安装所需的设备、器具、材料，均须合格证，且须提前报甲方和监理公司认可，不合格的产品不得施工安装；其中变压器、电缆主材、辅材由业主提供，但须乙方在施工中及时配合提供详细数据，以免延误工期，如因乙方不能及时提供详细数据导致无法订购业主提供的材料而延误工期，则乙方承担工期延误的责任。
第五条 工程质量和检查验收
一、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规
范、规程和标准进行施工，保证工程质量 。
二、 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，甲
方和监理公司进行初审，在具备验收条件后，由甲方组织有关单位进行竣工验收；验收前提条件以达到供电验收合格为准。
三、 验收合格后，相关各方签署《工程竣工验收报告》，乙方将
工程移交给业主方管理。
四、 施工质量如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程，一
切费用均由乙方负责。
五、 双方初步商定2015年8月16日为最终验收时间，验收由当地电力部门组织，并出具验收报告为准，竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。
六、 安全责任
1、乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。
2、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。
七、工程质保期：自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担，如因甲方使用过程中操作不当人为造成事故责任和因此发生的费用据实结算。
第六条 违约责任
一、 乙方的责任
1、乙方应保证施工质量及工期，因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，如未能在2015年8月11日工程施工完成，并送电试运行，每逾期一天，按协议总价的百分之一承担逾期违约金。
2、由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的；乙方承担违约责任，赔偿其因违约给甲方造成的一切损失。乙方违约后，甲方如要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。
3、乙方务必在8月11日完成此合同工程量并达到试送电运行，如因乙方原因造成工期拖延由此造成的损失由乙方承担。
二、甲方的责任
1、若甲方未能按照协议规定履行自己应尽义务，例如按时付款等义务，施工日期应作相应的顺延。
2、如因甲方原因，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应给予乙方一定的经济补偿。
第七条 争议的解决方式
协议执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方向甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条 协议附件
一、业主方提供给乙方的正式施工蓝图
二、乙方提供的施工单位资质资料及设备厂家资质
三、乙方根据甲方提供的本工程相关设备及电气元件变更并经四方代表签字的《工程签证现场会签单》以及经原设计单位书面同意后所拟的《设备材料清单》
甲方（盖章）： 乙方（盖章）
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
签约日期：2015年7月 日 签约日期：2015年7月 日
-温馨提示：如不慎侵犯了您的权益，可联系文库删除处理，感谢您的关注！
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容